Найдите интересующую компанию через поиск:
Также Вы можете найти компанию, используя каталог или поиск на карте:
1.5
отзывы: 4

Заволжский ДОЗ

отзывы (4)
Категории:
Адрес:
Заволжье, Лесозаводская улица, 7
Телефон:
+7 (910) 797-00-92
Web сайт:
Товары и услуги:
  • Современные деревянные ЕВРО и Финские окна 
  • Дома из БЕССУЧКОВОГО клееного бруса и каркасные дома
  • Беседки, малые архитектурные формы из дерева
  • Парадные входные и межкомнатные двери
  • Лестницы, элементы деревянного интерьера, резную мебель, резные оконные наличники
  • Фанера березовая
  • Террасная и палубная доска из лиственницы и сосны а также из древесно-полимерного композита
  • Дубовый пол и погонаж из различных пород дерева



Добавить фото
Оценки
Цены
1: Ужасно 2: Плохо 3: Обычно 4: Хорошо 5: Отлично
Персонал
1: Ужасно 2: Плохо 3: Обычно 4: Хорошо 5: Отлично
Уровень сервиса
1: Ужасно 2: Плохо 3: Обычно 4: Хорошо 5: Отлично
Доступность
1: Ужасно 2: Плохо 3: Обычно 4: Хорошо 5: Отлично
Общее впечатление
1: Ужасно 2: Плохо 3: Обычно 4: Хорошо 5: Отлично

Средняя из всех оценок

Комментарий
Введите символы Защита от роботов
обновить
картинку
Текст сообщения:



Добавить отзыв
(отзыв с фотографиями)
Проверенные 
Фильтр:
Убывание 
Время 
Сортировать по:
+7 (910) 797-00-92 +7 (83161) 3-73-73
2.0

Я хочу поделиться своим опытом работы с  компанией Заволжский ДОЗ. Строили они мне дом в 2012 году. На каждом этапе изготовления и  строительства были косяки. Постоянно нужно было все контролировать, начиная с очистки территории и заканчивая работами внутри дома. За время стройки поменялось три бригады. Много чего делали, а потом переделывали, потратили кучу нервов и времени. Основным рычагом для исправления косяков была задержанная сумма денег (репутация их мало волнует, как я понял). В итоге сорвали все сроки сдачи дома, и мы с семьей жили еще месяц с бригадой строителей в одном доме, которые переделывали утепление крыши изнутри за предыдущей бригадой.

Директор К....ов В.П. обещал компенсировать скидкой на изготовление хорошей лестницы. Лестницу привезли ужасную, даже выгружать не стали. В итоге все доделали, пришло время окончательного расчета. Заминусовал я все, что не сделали по смете и компенсацию по срокам, о которой директор К....ов забыл. В итоге был целый скандал. Потом все вроде решили, подписали акт выполненных работ, рассчитались с деньгами. Прошло два года и выгорела краска на верхнем участке крыши, который последняя бригада решила покрасить, за предыдущей бригадой(гарантия по договору на все работы и материалы 5лет). Обратился с претензией по крыше, ждал год когда решат. В этот период решили построить родителям тоже дом из клееного бруса, обратились к Заволжскому ДОЗу, сделали проект и заоблачную смету, которая ну никак нас не устраивала.  Обстоятельства  сложились так, что мы отложили постройку дома, так и не решив из какого материла строить.

Возвращаюсь к крыше. За год они так и не исправили по гарантии крышу и сказали, что пускай другие переделают и есть бюджет на это 15000р, а они (Заволжский доз)оплатят. Все переделала другая бригада. Звоню им по поводу денег, а директор К.....ов В.П. озвучивает, что эти деньги они готовы компенсировать только в зачет строительства нового дома (который я у них просчитывал, но не договаривался о строительстве). Сейчас у меня облез лак на стенах дома (гарантия тоже 5лет), собираюсь письменно сделать претензию, а не как с крышей на честном слове. Так что советую тем, кто уже заказал строительство дома у СК Заволжский ДОЗ или как они сейчас называются  не спешить с окончательным расчетом, пока все не доделают или не исправят косяки. А про гарантию от них забудьте, их репутация не интересует, только деньги. 

01.09.2015 16:06 — больше 3-х месяцев назад
ответить
+7 (910) 797-00-92 +7 (83161) 3-73-73
1.0

Директору ООО «Древстрой»

                                                                            г-ну К..нецовуВ.П.

                                                                            Н..ковой Л..милы Г..горьевны

                                                                           Пр.:г.Чехов, ул. Чехова д. 83 кв.9

 

ПРЕТЕНЗИЯ

По договору подряда на строительство

 

                                      Уважаемый г-н К..цов В.П.!

 

Между Вашей организацией ООО «Древстрой» и мною заключен договор подряда на строительство 17 декабря 2014 года. Согласно условиям настоящего договора Вы обязались произвести монтаж домокомплекта, изготовленного и поставленного Вами.

 

Обращаю Ваше внимание на п.3  настоящего договора, согласно  которому  Вы обязались произвести работы по строительству Объекта и сдать Заказчику поэтапно в сроки, которые определены приложением № 3. Приложение № 3 к указанному договору  устанавливает сроки  начала монтажа стен 1.02.2015 года и окончания монтажа 28.02.2015 года.

 

3февраля 2015 года, в нарушение сроков начала работ, бригада прибыла на место монтажа и строительства Объекта, однако к работе не приступила. 4 февраля 2015года  ваша  бригада покинула место строительства объекта и пояснила, что осуществить монтаж не может, в виду неправильного изготовления бруса. Но, при этом  потребовали внесение550 000 рублей за якобы осуществленный монтаж. Такое поведение ваших сотрудников дает основание сомневаться в Вашей деловой репутации и граничит с признаками преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

 

В соответствие со ст. 740 ГК РФ  в случае,когда по договору строительного подряда выполняются  работы для удовлетворения бытовых или других личных  потребностей гражданина, к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда. В соответствие со ст. 730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей.

 

В соответствие со статьей 28 Закона «О защите прав потребителя» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и(или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

 

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

 

Поскольку  представителя Вашего предприятия отказались от исполнения договора, т.к. бригада покинула места строительства и монтажа Объекта, то в соответствие с вышепоименованной нормой при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу).

 

Неустойка(пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

 

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги)договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

 

Таким образом,  общая сумма работ по договору  2 007000 рублей. Количество дней просрочки,  по договору начиная с 1февраля 2015 года до момента предъявления претензии 6 дней, соответственно за один день просрочки с Вас подлежит взысканию сумма в размере 60 000рублей, а за 6 дней – 360 000 рублей соответственно.

 

На основании изложенного, руководствуясь положениями указанных нормативных актов,прошу Вас в течение 5 банковских дней с момента получения претензии в электронном виде перечислить в мой адрес денежную сумму в размере 800 000(50 000 – авансированный платеж за строительство, 550 000 рублей –монтаж стен,  200 000 – авансированный платеж на строительство).

 

             В случае отказа от исполнения  претензии буду вынужден обращаться за судебной защитой с возложением на вас соответствующих судебных и иных расходов.

 

Надеюсь на досудебное разрешение ситуации

Н...кова Л.Г

19.02.2015 23:52 — больше 3-х месяцев назад
ответить
04.03.2015 17:40 #
Кузнецов В.П.

Уважаемая Л..мила Г..горьевна!

Непосредственно в данный момент, мы находимся на этапе разрешения Вашей проблемы, возникшей не по нашей вине.

Ниже приведены способы конструктивного решения вопроса.

Однако, Вы не желаете идти на компромисс. При этом, уклоняетесь от разговора как при личной встрече, так и по телефону.

Подробнее о сути вопроса.

1) Согласно договору, мы обязаны были произвести монтаж домокомплекта в период с 01 по 28 февраля. Первое и второе февраля выпали на выходные дни, субботу и воскресенье. В телефонном разговоре с Вашим мужем, который состоялся 28 января, была согласована дата приезда бригады, а именно - 03 февраля. В это же время был доставлен и разгружен брус. Замечу, что домокомплект небольшой, и собрать его планировалось всего за 2 недели, что значительно меньше срока, указанного в договоре.

2) Аванс, в размере 550 000 р. был внесен Вашим мужем 03 февраля, по договору. Данная сумма, согласно тому же графику оплат, должна быть внесена до 01 февраля. Однако, исключительно для Вашего удобства, мы пошли Вам навстречу и договорились, что Вы заплатите аванс, передав его на объекте непосредственно нашему представителю, который прибудет контролировать работу бригады. Оплата была произведена на основании приходно-кассового ордера 03 февраля. НИКАКИХ других сумм Вы не вносили и никто с Вас их не требовал!

3) Теперь самое главное! Вы решили построить дом-шале: первый этаж из кирпича, а второй из клееного бруса. От строительства единой подрядной организацией Вы отказались, вероятнее всего, в целях экономии на работе наших высококлассных специалистов.  Наша организация была привлечена ТОЛЬКО для изготовления домокомплекта из клееного бруса и его монтажа, от всех других видов работ Вы отказались. При заключении договора нами был разработан разбрусовочный проект брусовой части дома. Проект был согласован с Вами и подписан. Заметим, что при подписании проекта, мы всегда обращаем внимание наших клиентов на необходимость проверки всех размеров! В данном случае размеры полностью соответствуют предоставленному вами рукописному плану.

Домокомплект был выполнен строго в соответствии с утвержденным проектом. Однако, перед монтажом выяснилось, что первый этаж не соответствует предоставленному Вами плану. Поскольку, полного Рабочего проекта у Вас нет, а все основные строительные работы выполняла бригада наемных рабочих, Вы не нашли ничего лучше, чем предъявить претензию к нашей компании.

Мы вошли в Ваше положение и для разрешение возникшей проблемы, наши специалисты предложили Вам 2 конкретных варианта действий: слить армирующий пояс в соответствии с размерами проекта или обустроить брусовую опору.

НО! Никаких действий с Вашей стороны предпринято не было. Вместо этого, угрозами, основанными на беспочвенных обвинениях, Вы пытаетесь склонить нас отвечать за работы, которые нами не выполнялись.

И напоследок, отметим, что брус лежит на Вашем участке, и мы готовы в любое удобное для Вас время, продолжать работы, и решить Вашу проблему!

Но, складывается впечатление, что кроме нас, это никому не нужно.

13.04.2016 00:46 #
Нурков Владимир Геннадьевич
# Кузнецов В.П. писал(а): смотреть

По данному вопросу дело было передано в Чеховский городской суд и 22.12.2015 г. было вынесено решение в пользу Истца Н..вой Л..лы Г..вны: Ссылка на сайт Чеховского городского суда: https://ch..udrf..ules.ph..?na..ud_de.._dat..12.2015 номер п/п 43 Судья: В..шева М.Н. 12:00 Номер дела: 2-4084/2015 ~ М-3335/2015 Результат слушания: Вынесено заочное решение по делу о взыскании 3 060 500 руб. 00 коп. Истец и 3-е лицо К..в В..р П..вич на суд даже не явились. В предыдущем заседании была назначена судебная экспертиза, абсолютно все выводы признали правоту истца Н..вой Л.Г. Ответчик не подавал апелляцию, т.к. апеллировать было попросту не к чему!!! На сайте Федеральной Службы Судебных Приставов: http://fs..rus.ru/i..ip

Выберите: Поиск Юридических лиц Территориальные органы: Нижегородская область Наименование предприятия-должника: ООО "Древстрой" Нажмите кнопку: Найти Информация: Должник (физ. лицо: ФИО, дата и место рождения; юр. лицо: наименование, юр. адрес): ООО Д...ОЙ, РОССИЯ,606520,НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ,ГОРОДЕЦКИЙ Р-Н,ЗАВОЛЖЬЕ Г, ,ЛЕСОЗАВОДСКАЯ УЛ,..,, Исполнительное производство (номер, дата возбуждения): 12008/16/52027-ИП от 17.03.2016

Реквизиты исполнительного документа (вид, дата принятия, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ): Исполнительный лист от 22.12.2015 № 2-4084/2015 ЧЕХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: Задолженность: 3060500.00 руб. Отдел судебных приставов (наименование, адрес): Городецкий РОСП 606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 28 Судебный пристав-исполнитель: Г..ВА Е. А. +7(8..1)6..-4..2 +7(83..1)9-..-5..0 +7(8..1)9-1..0 Рад буду поделиться опытом работы с данной " надежной" компанией Н..ков В..р Г..вич +7 9.. 7.. 0..5 в рабочее время Могу полностью выслать решение суда на 17-ти листах. По запросу.

25.04.2016 20:53 #
Нурков Владимир Геннадьевич
# Кузнецов В.П. писал(а): смотреть

По запросу смогу выслать решение суда на 17-ти листах.

Моя почта: 75..5@mail.ru

 

Внимание!

Вам не удастся купить продукцию у АО (ЗАО) "Заволжский ДОЗ" ( юр. наименование завода)!!!

Вам предложат заключить договор купли-продажи или подряда с одной из компаний:

Н-р:

ООО ".. Заволжский Доз"

ООО ".. Заволжский Доз"

ООО "Д..ой"

 

Особенности данных компаний:

 

1.Общий адрес с заводом: ул. Лесозаводская д. 7;

2. Уставной капитал: всего 10 000 руб.

3. Один либо реже два учредителя;

4. Обычно генеральный директор: К...в В...р П..ч ( .. директора завода и коммерческий директор завода);

5. У данных компаний нет в собственности производственных мощностей, недвижимости, транспорта и т.д.

 

Цель: уйти от ответственности в случае неисполнения своих обязательств.

Предел ответственности: 10 000 руб. ( уставной капитал)!!!

 

Именно так и было в нашем случае!

 

Будьте бдительны и осторожны! Учитесь на чужих ошибках!

+7 (910) 797-00-92 +7 (83161) 3-73-73
5.0

Е...а, которая написала отзыв ранее, что за чушь?? На сайте все понятно, что даже можно точную смету цены дома рассчитать по калькулятору! Все во время сделали, как и обещали! Все утроило, только плюс!)

15.09.2014 13:39 — больше 3-х месяцев назад
ответить
18.09.2014 10:12 #
Олег

Что могу сказать: компания хорошая. Сроки соблюдают, по пустякам не беспокоят - согласовал проект, оплатил , получи результат. Помимо качества работы, могу отметить качество сервиса. Реально – всегда есть человек, который ответит на любые вопросы, и пожелания тоже адекватно воспринимаются. Пару раз по моей просьбе (не было времени ездить) приезжали ко мне в офис с документами. Результатом доволен. Рекомендую.

13.04.2016 00:55 #
Нурков Владимир Геннадьевич
Обратите внимание! На сайте все отзывы строго положительные! Отрицательный отзыв, прочем, как и положительный, Вы оставить НЕ СМОЖЕТЕ!
14.04.2016 00:30 #
Нурков Владимир
# Нурков Владимир Геннадьевич писал(а): смотреть

Уточнение! На сайте производителя ZAVDOZ.ru все отзывы строго положительные!

+7 (910) 797-00-92 +7 (83161) 3-73-73
1.0

Д..мо, а не контора. Менеджеh Т..яна общается как будто она царица, а мы пришли просить у нее милости просить и постоянно грубит. Куда у них руководство смотрит! Хотя рыба гниет с головы.

09.04.2014 12:42 — больше 3-х месяцев назад
ответить
15.09.2014 13:41 #
Екатерина

Готова поспорить с Вами!!!! Т..яна - настоящий профессионал своего дела! Мы пришли в эту компанию по рекомендации и первый, кто нам помог - была именно она. Все посчитала, объяснила на пальцах, очень вежливая барышня! Побольше бы таких...и вообще, нам все понравилось, мы довольны работой. Наш дачный домик самый красивый в поселке.

23.07.2015 17:03 #
Анастасия
# Екатерина писал(а): смотреть

Е..терина, скорее всего Вам очень повезло наверное время угодали! Может быть она выборочно определяет с кем и как ей общаться, это не показатель проффесианализма!!! Да и вообще в конструкциях она не сильна и в основном заинтересована как втюхать быстрее дом, а все нюансы и мелочи ей не известны, это будут уже ваши проблемы при стройке. В целом не довольна именно Т..ной я бы не стала связыватся с этой организацией если уже на этапе заказа домокомплекта не могут ответить на поставленные вопросы и начинают себя заносчиво не увожительно вести. Куда вообще их руководство смотрит?им что не нужны деньги?

Нет новостей
Блог пуст
Нет скидок


Тэги: #брус строительство   #фанера палубная доска  

Ваш ответ

Текст комментария
введите
символы
обновить
картинку
Отправить Отмена